Licitación del contrato de obra de urbanización del Area de Rehabilitación Integral (A.R.I.) de Lastres, fase II.


AYUNTAMIENTO DE COLUNGA
 
 Anuncios
  
     
  Licitación del contrato de obra de urbanización del Area de Rehabilitación Integral (A.R.I.) de Lastres, fase II

1.—Entidad adjudicadora:

A)     Organismo: Ayuntamiento de Colunga.

B) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

A)     Descripción del objeto: Ejecución de las obras de Urbanización del Area de Rehabilitación Integral (A.R.I.) de Lastres, fase II.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A)     Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

350.150,11 euros (I.V.A. incluido).

5.—Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución será de cuatro meses.

6.—Garantía provisional:

7.003,00 euros (equivalente al 2% del precio de licitación).

7.—Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Colunga, Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33320 Colunga.

Teléfonos: 985 856 000; 985 856 125.

Fax: 985 852 239.

Fecha límite de obtención de documentación: 13 días naturales desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del anuncio de licitación.

                

                                      Imagen ARI de Lastres  de la Fase anterior

8.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G), subgrupos 6, categoría e).

9.—Presentación de ofertas:

A)     Fecha límite de presentación: 13 días naturales desde la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del anuncio de licitación.

B) Documentación a presentar: La que acredite la capacidad para contratar, la solvencia económica, clasificación de la empresa y la constitución de la garantía, todo ello en los términos establecidos en el pliego.

C) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Colunga (ver apartado 6°).

10.—Apertura de las ofertas:

En los términos del pliego, una vez examinada la documentación general se procederá a publicar en el tablón de anuncios municipal la hora y día concreto de apertura de las ofertas económicas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Colunga (ver apartado 6°).

11.—Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

En Colunga, a 7 de septiembre de 2005.—El Alcalde.—14.940.